供电工程施工合同,WORD格式,共4页.根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规... b、表箱内主空开,表前空开; c、分户电表; d、表箱内布线及电表至户配电箱电线、电...
电力工程施工合同 建设单位:施工单位:
签约时间:
签约地点: 建设单位(甲方) :
施工单位(乙方) : 第一条 承包工程范围及内容 一、工程范围:
安装全新 2 台 1250KVA 配电间,及电力局的全部相关手续。
二、承包施工内容:
1、依据甲方指定位置,完成 2 台 1250KVA 配电间、高压线高 压杆、防雷引下装置、跌落式保险、接地装置等工作内容。
2、完成工地供电相关手续办理:
(包括正式施工图设计及报 批) 。 第二条 承包方式 总承包方式 第三条 工程质量与技术要求 一、工程质量:满足设计要求,符合验收规范,按国家质量评 定标准,质量等级为优良。 1 二、技术要求:
1、乙方所采购的材料设备,必须为全新合格产品,基本元件 采用德力西,变压器采用衡阳特变,必须提供出厂合格证,产品说 明书和有关的技术参数,并通过供电局认可。
2、所有材料及设备必须作好接地设施,防腐处理,醒目的标 识、标志。 第四条 承包价格及竣工结算 依据承包范围和施工内容(工程质量与技术要求) ,合同总价 确定为:
全部包干。 上述合同总价包括:人工费、材料费、机械费、停工窝工费、 报批报建费、 利润、 税金以及其他有关等全部工程费用, 一次包干, 不发生签证,结算时不作任何调整。 第五条 工程款 付款方式:第一次预付工程款 验收合格至送电前一次付清。 %,设备到场后付 %, 2 第六条 工期 工期 60 个日历天, 自签字盖章合同生效之日起计算 60 个工作 日送电。 第七条 甲乙双方的责任、权利和义务 一、甲方的责任、权利和义务:
1、对工程质量、进度、安全、文明施工、交工资料和施工中 的技术问题进行监督和检查。
2、不定期召开碰头会议,了解、督促工程进度及相关问题, 协助乙方排除施工中遇到的困难。
3、有权对乙方使用的材料品牌、设备型号、生产厂家提出质 疑,乙方应如实告知。
4、按合同约定支付工程款。
5、组织有关人员进行竣工验收。
二、乙方的责任、权利和义务:
1、与相关部门协调,完成用电设计方案及施工设计,并报主 管部门批准。 3 2、接受甲方委托办理相关供电手续,并免收服务费。
3、按时参加工程例会,执行工程例会的决议。不得以任何理 由拖延工期。
4、按施工及验收规范精心组织施工,保证工程质量,加快工 程进度,接受甲方监督和检查。
5、所有材料、设备须使用合格产品,并通过供电局认可后才 能使用,否则,返工费自理,并接受工期延误处罚。
6、施工过程中,发生工伤及安全事故,乙方自己承担责任和 费用。
7、组织供电部门及时进行交工验收,并确保验收合格。
8、因乙方工程存在质量问题,安全隐患或标识不清楚、醒目, 造成他人安全事故的,责任自负,费用自担。
9、供电方面其他需要乙方协调的事情乙方必须无条件协助。 第八条 保修 一、保修期限:壹年。从交工验收之日起计算。
二、保修范围:结算价款涵盖的全部项目。
维修原则:乙方接到甲方通知 4 小时内上门维修,非乙方工程 4 质量原因损坏,乙方只收取人工费,材料费,属于施工质量或使用 材质不当,无偿维修或更换,乙方接到通知 4 小时内不派人维修, 甲方可另找其他专业人员维修,发生的各种费用由乙方承担。 第九条 违约、处罚和争议 一、违约:
甲乙双方任何一方没全面履行合同条款属违约。
违约给对方造 成损失的,除按实赔偿外,另外处以合同价 10%的罚款,归守约方 所得。
甲乙双方有任何一方无正当理由单方面终止合同的执行属毁 约,毁约给对方造成损失的,除按实赔偿外,另外处以合同价 25% 罚款,归守约方所得。
二、处罚:
1、乙方不得将该工程擅自转包的,一经查实乙方将该工程擅 自转包,即按违约处理。
2、竣工验收时,发现乙方使用的主付材料,设备其型号、规 格、牌号、产地与甲方审定预算不符,根据实际情况,总结算总价 下浮 1-10%。 5 三、争议:
甲乙双方发生争执时,友好协商解决,协商不成的,直接向长 沙市人民法院起诉。 第十条 其他 未尽事宜, 双方协商解决, 本合同一式四份, 甲乙双方各两份, 双方签字盖章后生效。 甲方代表:
(盖章) 乙方代表:
(盖章) 单位: 单位: 开户行:
帐号: 开户行:
帐号: 日期:2010 年 月 日 日期:2010 年 月 日 6
电力工程施工合同 空 如要提出功能问题或意见建议,请 点击此处 进行反馈. 电力工程施工合同 空 暂无评价 | 0人阅读 | 0次下载 | 举报文档 你可能喜欢 今日推荐 116份文档 您的评...
文本,由《电力建设工程施工合同条件》 (以下简称 ) 《电力建设工程施工合同协议条... 二十、不可抗力:因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、...
施工合同建设单位(甲方) : 施工单位(乙方) : 工程名称:签订日期:年月日 施工合同建设单位(甲方) : 施工单位(乙方) : 工程名称: 工程地址: 一、 1、工期:本工...