户外灯箱广告牌施工合同标准样本,供大家下载借鉴,我们是广州清素喷绘公司,专业户外滚动灯箱,广告灯箱,换画灯箱,阅报栏灯箱,候车亭灯箱的生产! 甲方:以下简称甲方... 八、附件:安装质量验收表》 附则: (一)合同未尽事宜,由双方协商解决,补充协议...
华中模具城屋顶广告牌及店铺招牌 安装制作工程承包协议 工程名称：华中模具城生产区 A-1、4、5 屋顶广告 牌及设备区 A12-15，加工区 A23、24、 27、28、31、32 店铺招牌安装制作工程 工程地点：孝感市孝南区毛陈镇焦湖村 发 包 人：湖北婺商模具城开发有限公司 承 包 人: 编制日期：2014-9-4 华中模具城屋顶广告牌及店铺招牌 安装制作工程承包协议 发包单位：湖北婺商模具城开发有限公司（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 依据 《中华人民共和国合同法》 、 《中华人民共和国建筑法》 和 《建 设工程施工合同条例》 、 《钢结构施工质量验收规范》及相关法律、法 规规定，遵循自愿、公平和诚信的原则，就本工程制作、安装施工事 项，经双方友好协商达成一致，签订以下协议条款。 一．工程概况 1.工程名称：湖北婺商华中模具城生产区 A-1、4、5 屋顶广告牌 及设备区 A12-15，加工区 A23、24、27、28、31、32 店铺招牌安装 制作工程 2.工程地点：孝感市孝南区毛陈镇焦湖村 107 国道西侧。 二.承包范围及方式 1.承包范围：由乙方委托设计图纸，按设计施工图的内容制作、 安装的全部内容。
2.承包方式：本工程为包工包料，包制作、安装等全部工序。 三．工程价款 1 本工程广告牌（A-1、4、5）的每平米价格为 区、加工区的店招每平米价格为 出图、制作、安装、安全措施费 5%（ 税金等所有费用；工程总价款暂定为人民币 元整，设备 元整，此费用包含了设计 元整） 、管理费、利润、 元整。 在整个施工过程中遇到政策性调整， 材料浮动和其他任何与造价相关 的内容，单价一律不得进行调整。 四．工程款支付的时间和方式 1.饰面龙骨完成付总造价 60%进度款。
2.承包工程全部完成，经甲方验收后 3 日内，甲方付总造价的 90%。
3.余款 10%作为工程质量保修金，保修期满三个月后 7 日结清余额。
4.每次支付工程款乙方必须持当地税务部门的完税发票， 否则甲方有 权拒付工程款。 五．工程质量 1.工程质量应严格按照设计施工图和有关规范进行施工，确保 构造的稳定和安全，保证一次性验收合格，若验收不合格的，乙方必 须返工至合格，并承担其工期的延误责任。
2.承包工程产生质量缺陷经整改仍然影响验收结果的， 甲方可以 对乙方处以总造价 10%的处罚。
3.在工程施工中发生重大质量事故造成损失的由乙方自行负责， 甲方可以对乙方处以总造价 20%的处罚。 2 4.工程材料的质量：材料的规格、型号、品牌应具有质量证明书 （出厂合格证） ，且应符合设计要求和国家现行有关产品执行标准。 六．施工工期 本工程工期为 30 日历天。
1.由于乙方不及时组织施工 和乙方原因造成的停工，由乙方自 行承担工期延误的损失和费用，工期不予顺延。
2.由甲方原因造成的停工，甲方不承担暂停施工造成的损失和 费用，延误工期予以签证工期顺延。
3.因恶劣天气不能施工的，予以签证顺延。
4.竣工工期延误的处罚：工期延误 7 天以内的（含 7 天） ，每延 误一天处罚 500 元，工期延误 7 天以上每延误一天处罚 1000 元，以 此类推。 七．施工安全和文明施工 1.乙方应严格按照国家建设工程安全施工管理条例和孝感市安 全文明施工的相关规定组织施工，切实做好安全文明施工的管理，杜 绝事故的发生，同时做好社会的综合治理工作，确保工程施工期间无 安全事故。
2.工程施工期间乙方违反建设工程安全管理条例和当地行政主 管部门的相关规定，乙方在工程施工地点内外发生的安全事故，由乙 方负法律与经济损失的一切责任。 3 3.安全文明施工违约的处罚：
1）日常出现的不安全因素和甲方发现安全隐患，书面通知不整 改和整改不到位的，每次处罚 1000 元。
2）发生重大安全事故，由乙方自行承担所有责任外，甲方可处 以乙方总造价 20%的罚款。 八．双方约定 1.甲方义务：
甲方委派王洪涛协调工程施工并对工程进度进行确 认；甲方应按合同付款节点及时支付工程款。
2．乙方义务 1）.乙方应有专业上岗证的人员进行专业施工。
2）.施工过程中的内外协调工作由乙方负责，责任及费用全部由 乙方承担。
3）.乙方必须保证工程的质量，完工后进行自检，自检合格后 报甲方组织验收。
4）.乙方应负责按时支付员工工资和材料款，如不按时支付引发 的责任由乙方承担，对甲方在社会上产生不良影响和后果的，或对甲 方正常工作秩序影响的处以每次 5000 元的罚款。
5）.乙方搭设的外架应无偿提供甲方广告施工使用。
以上条款中由乙方负责的所有费用， 均包含在一次性包干的总造 价内，任何情况下都不做调整和计取其它费用。 4 九.施工协议的争议 本协议在履行过程中发生争议，甲乙双方协商解决，协商不成的 可向本项目所在地人民法院起诉。 十.其它 本合同经双方签字盖章之日起生效，合同约定事项履行结束自行 失效。本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。 发包方：
（公章） 法定代表人：
日期：
2014 年 9 月 日 承包方：
（公章） 法定代表人：
日期：
2014 年 9 月 日 5
广告牌施工合同_信息与通信_工程科技_专业资料 暂无评价 | 0人阅读 | 0次下载 | 举报文档 广告牌施工合同_信息与通信_工程科技_专业资料.
范文预览: 甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国 合同 法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议. 第1...
通过在楼顶广告牌中设计广告推广广告产品及企业,能够帮助广告信息迅速传播,在设计过程中最不可避免的就是纠纷了,这就涉及到了楼顶广告牌施工合同.下面来让广告买卖网...