安装专业经济责任承包协议书 安装专业经济责任承包协议书 委 托 人: (下称“甲方” ... 按本工程招、投标文件及施工合同书中的各项经济、技术指标,实行企业内部施工 经济责...
内部经济责任施工承包协议书 甲方：乙方：
（以下简称甲方） （以下简称乙方） 为了发展市场，搞活经济，甲乙双方本着友好合作，实现双 赢的原则且根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承 包合同条例》 及相关法律法规的规定。
结合本工程实际建设情况， 而经甲、乙双方友好协商。就甲方自愿将位于麻阳县高村镇兰家 社区老石桥货场路 37 号地块的商用房开发建设项目并与乙方施 工承包达成如下协议条款； 工程概况 1、 工程名称：
麻阳锦城家园住宅小区 1#、 2#、 3#、 4#建设工程。
2、工程地址：高村镇兰家社区老石桥货场路 37 号 3 、工程范围：
本工程建设用地面积 5583.1 ㎡，建筑面积约 16224.747 ㎡； 结构为一层框架,二层以上为砖混。
楼层为 7 层； 基础工程（±00 以下的地基基础）、主体土建工程、室内外墙 面装饰装修工程、水电安装工程、消防工程及其他附属设施等以 施工设计图内实际发生的为准。
4、工程总价 人民币大写约；壹仟贰佰万元整（￥：12000000.00 元） 5、承包单价: 每平米/760 元（人民币） 6、合同工期 160 天(日历天数) 即 年 月 日至 年 月 日 7、质量等级：符合国家及当地政府部门相关规范要求 第一条 施工要求 1)乙方须独立完成甲方交由符合全面施工条件的工作面和按甲 方明确指明符合乙方施工条件的项目地段工作面进行施工承建。
2)乙方须符合以下相关独立垫资条件的情况下,自愿对本协议及 项目工程予以相应。
并按照施工设计图的要求保质保量的顺利完 成施工。
3）严格执行公司对施工管理规范要求；公司派驻的管理人员的 办公场所、办公设施与用品、工资等工作正常费用归乙方承担。
第二条 计价方式 合同计价方法为；固定总价合同，在合同执行过程中，不能因为 工程量、设备、材料价格、工资等变动而调整合同总价。但人力 不可抗拒的各种自然灾害、国家统一调整价格、设计有重大修改 等情况除外。
第三条 价款支付 1、项目施工由甲方确认乙方已完成第三层主体工程的现浇楼面 后， 并由甲方组织本项目监理人员在 5 天内完成相关资料审核后。
2、且由甲方 5 日内足额支付乙方已完成乙方施工部分实际工程 量造价的 60％。而后甲方按月进度足额支付乙方已完成工程量 的 60％进度款。待本项目工程全部完成内外架的拆除，并由乙 方提交完备的施工资料报请甲方审核确认后， 在收到乙方的申报 后 15 日内须完成审核，并支付给乙方已实际完成总工程造价的 80%。如有逾期视甲方违约，并承担 2‰违约赔偿责任。乙方按 照设计施工要求，完成工程竣工,并提交竣工资料后及竣工图， 甲方在收到乙方竣工报告及竣工资料和结算书后在 30 日内完成 初步预审确认,须支付给乙方已完成总工程量总造价的 90%款项。
同时协调住建部门和有关人员对本项目整体工程进行竣工验收。
乙方必须遵守项目地的住建部门对建筑行业相关规范规定的程 序审核， 期间乙方须响应甲方对该项目竣工审核验收的付款时间 不低于 30 日历天数。如因甲方原因超过 50 日历天,甲方将在逾 期后 5 天内支付给乙方总工程量造价的 97%， 剩余 3%作为质量维 修金， 质量保修期按照国家标准和相关要求的甲方与业主签订的 施工合同为准,满后 5 日内一次性无息付清余款给乙方。工程款 付清后合同自动失效。
3、本工程所有的项目工程施工由乙方承担，其结算按照本协议 第二条款执行。乙方在甲方对项目施工管理工作的统一协调下 , 合理安排施工进度。
第四条 甲方责任 1、 保证施工场地具备合法开工条件， 保证施工所需用水、 用电， 道路的畅通，负责施工现场的协调工作。并负责安排落实乙方施 工所需的民工住宿及施工管理办公场地。
2、甲方须在开工前 3 天完成三通一平，提交水准点与坐标点， 提供工程施工及地质和地下管线资料。 3、甲方负责办理全部施工和开工手续及处理周边关系，如因以 上原因造成停工、 窝工而给乙方造成的一切经济损失由甲方负责 赔偿。
按照协议规定的时间按时付款。如甲方未能按协议拨付工程款， 视甲方违约，所造成的损失由甲方负责。
4、开工后甲方派代表进驻工地，对工程质量进行监督，检查隐 蔽工程、负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承 担的有关事宜。
5、若施工变更和工程量的增减应以书面形式提前通知乙方认可 后予以实施，否则一切经济损失由甲方承担。
第五条 乙方责任 1、乙方必须认真遵守国家及当地政府部门制定的有关安全生产 的法律、法规，采取措施确保施工安全，并且按照双方的协议规 定的时间和要求内，保质保量完成施工。
2、在施工中如出现质量问题所造成的返工，其经济损失由乙方 自负。因此原因返工造成甲方的名誉受损及负面影响的，经相关 部门评估后，赔偿甲方相应损失。
3、乙方在协议期间，必须保质保量，无其他自然环境影响必须 按期完成施工。
4、在施工过程中未经甲方书面同意，乙方不得无故停工。
5、乙方人员必须按施工图纸及施工方案组织施工。 6、在施工过程中，甲方有权增减局部工程量，乙方必须服从安 排， 但甲方必须提前正式书面通知乙方及与乙方共同协商增加项 目的造价事宜，乙方才予实施。
7、乙方施工人员及专业技术人员须持有效身份证件和从业岗位 证书到项目部办理登记入册手续。
8、本项目的施工单位派驻现场工地的管理人员费用由乙方按月 足额支付（按项目部制定的工资表发放），乙方施工期间必须按 照公司的要求和规范规定和施工方案实施。
乙方任何管理和施工 人员在施工期间因违反公司及项目部的管理规定,甲方有权处罚， 并从乙方工程款中直接扣罚， 严重影响文明施工及施工规范和进 度的。甲方将终止乙方协议,并扣缴百分之十的工程款作为罚金 待整个项目工程完成结算后予以支付乙方产生的所有工程量价 款,且解除协议。
第六条 其他事项 1、乙方必须严格遵守国家及湖南建设管理部门的规范要求，按 照本协议条款和施工合同的约定执行。
2、乙方在完成以上所有协议约定后，甲方因自身未能及时拨付 项目工程款，并承担乙方 2‰的违约金。
3、本合作协议条款只作为甲、乙双方的补偿性协议与工程施工 合同具有同等法律效益。
4、由于不可抗拒的自然条件影响造成甲、乙双方无法完成本协 议条款履行时。 5、本协议一式叁份，甲方持壹正壹副，乙方持壹正。协议经双 方签字盖章后即生效， 本协议生效后与之后签订的施工合同具有 同等法律效益，如有类同则按此协议执行，未尽事宜双方友好协 商解决。如不能解决可向工程项目地人民法院提起诉讼。 发包人（公章）： 承包人（签印）： 法定代表人（签字）： 联系号码：
开户行： 委托代表人： 银行帐号： 协议签署地： 年 月 日
工程项目经济责任内部承包合同书 发包方: (以下简称甲方) )(以下简称乙方) 承包方(项目负责人): 身份证号码: 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合...
工程项目部内部经济责任承包协议 发包方:(简称甲方) 承包方:木工班组:班组(简称乙方) 住址: 身份证号码: 为确保项目部 计划 的实施,明确承包任务、职责、内容,发... 现将工程的木工支模工作,以包清工形式承包给乙方 施工 ,经双方商定,特订立如下协...
1 项目工程内部承包协议 发包方 简称甲方 承包方 身份证号 简称乙方 为加强企业内部经营管理完善公司承包经营责任制达到提高工程施工质量和项目经济效益之目的根据《中华人...