根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利... 第一条 工程概况 (一) 工程名称:二) 工程地点:三) 工程范围:本合同土石方工程量...
土石方工程承包合同 发包方（以下简称甲方） ：承包方（以下简称乙方） ：
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规规定， 为明确双方在工程中承包中的权利、义务和责任，确保工程 任务的全面完成，在平等、自愿、互利的原则下，经甲、乙 双方协商同意签订本合同。
一、工程概况 1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：主要是挖土石方，包括挖、运土方。
4、工程方量：此标段挖方总量约 纸） 。
二、工程期限 根据双方协商、工程期限为 30 日历天（除下雨天等不 可抗力因素） ，自 2014 年 8 月 日起至 2014 年 9 月 日止。
立方米（详见图 合同签订时甲方应充分考虑施工期间环境影响、道路情 况、车辆运输、政策变化以及可能出现群众阻挠施工等一切 可影响工程施工进度的因素，除自然灾害等不可抗力因素 外，出现工期不能按时完工、工期顺延。
三、工程质量 1 乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质 量达到合格标准，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。
施工场平整度按照现行土石方平整规范±30cm 为合格。
四、工程价款及结算方式 1、工程造价：经双方确定本合同单价为 34.00 元/立方 米。
（包括挖机挖土石方、运费、装车费、平整费，运输过 程中城管、市政、交通部门的相关费用） 。双方不得擅自改 变合同价款。
2、本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：
本合同工程量暂定工程量，待甲、乙双方共同校定后作 为结算的依据。如甲方提供的图纸和资料与实际不符，按实 际运输票据结算。
3、工程价款结算 （1）从工程土石方结束之日起 10 个工作日之内验收， 交一次性结清全部价款。
（2）工程价款拨付办法：银行转账支付。
五、双方责任 （一）甲方责任 1、向乙方提供施工图纸。如因甲方提供施工图纸，地 质勘察资料及地下隐蔽设施 （包括水电、 通信等地下设施等） 不详，不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给 乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的第三方 2 损失由甲方负责；甲方派代表在工地进行技术、标高，对已 经挖过的进行现场验收、解决应由甲方解决的问题。
2、由于甲方原因造成乙方施工机械、运输车辆误工或 停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并顺 延工期。如在施或工程须变更，甲方应提前 7 天以书面形式 通知乙方，并签订补充合同。否则造成的经济损失由甲方负 责并相应顺延工期。
3、双方约定的由甲方作的其它工作。
（二）乙方责任 1、必须严格按照施工安全操作规程进行施工，按规定 设立警示标志，并确保车辆运输中所产生的卫生进行打扫。
2、遵守地方政府和有关部门对施工中的公共交通安 全、环境卫生的规定，按规定办理有关手续，并承担由此发 生的费用。
3、文明施工，保证施工现场清洁，施工期间必须服从 市容、市政管理，承担因运输中违反有关规定造成的罚款。
4、双方约定的由乙方应做的其它工作。
六、违约责任 1、甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其 他情况，甲方承担违约责任，赔偿因其违约约给乙方造成的 经济损失，延误的工期顺延。
2、乙方应按照本合同约定工期保质、保量按时完工， 3 反之则按照约定条款处罚。
七、合同纠纷 因本合同发生的一切争议，或合同内容含糊不清或不相 一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由甲、乙双方协 商解决，协商不成时，依法向印江县人民法院起诉。
八、本合同未尽事宜，双方可根据具体情况议定附加条 款。
九、本合同双方签字后生效，合同履行完毕后自行无 效。
十、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，业主方执 一份。 甲方： 乙方： 法人代表： 法人代表： 二 O 一四年八月 日 4
土石方工程承包合同 (合同编号:20110519001) 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工...
土石方工程承包合同（范本）内容介绍依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，并结合地方有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、诚信和互利的...
给你提供一个样本，仅供参考，希望对你有所帮助土石方工程承包合同 甲方名称：四川华蓥建工集团宜宾市政工程项目部乙方名称：机械作业班（曾极端） 本着平等互利...