主体结构全部验收合格和所有木工工程完成人员可以退场支付到完成量的80.2 以上支付... 4. 本工程内容不得转包或再次分包一经发现视作乙方违约协议作终止处理甲方不支付任何...
瑞华建设集团有限公司 建筑安装工程分包施工合同 ? 劳务 ?模板?钢筋?混凝土?砌体?内墙抹灰?外墙抹灰?外墙贴砖 ?混凝土地坪?钢筋网片?细石混凝土保护层?砂浆保护层?砂 浆找平层?屋面脊瓦?地砖?瓷砖?顶棚修复?顶棚批腻?涂料 ?水电?精装潢?杂项 ? 专业 ?烟道?钢筋连接?止水雨棚?脚手架?植筋?活动板房 ? 其他 ?临时设施 发 包 人：信业龙美悦都汇 A1、B1、B4 一期 土建工程项目部 承 包 人： 工程名称：信业龙美悦都汇 A1、B1、B4 一期土建项目 木制模工程 工程地点：广州市番禺区迎宾大道龙美村牌坊对面 签约时间：2014 年 月 日 合同编号：审批意见: 第 1 页 共 22 页 建 设 工 程 施 工劳 务 分 包 承包 合 同 发包人：信业龙美悦都汇 A1、B1、B4 一期土建工程项目部 承包人：
身份证号码：
常住户口地址：
为加强项目工程的标准化管理，提高班组的职能管理水平，充分调动员工积极性，确 保双方利益，经甲乙双方磋商一致，特达成如下工程分包合同。
（ 以下简称甲方） （ 以下简称乙方） 一、工程概况 1.1、工程名称：
1.2、工程地址：
信业龙美悦都汇 A1、B1、B4 一期项目木制模工程 广州市番禺区迎宾大道龙美村牌坊对面 上部各 3 层 1.4、建筑面积：
1.5、工程开工日期：
1.6、工程竣工日期：
1.7、质量要求：
1.8、安全要求：
约 35000 平方米 2014 年 2015 年 月 月 日（具体以甲方通知为准） 日 1.3、结构形式、层次：钢筋混凝土剪力墙结构、上部 22 层 ，商铺 2 栋地下室各 2 层、 ①质量达到国家地方以及业主相关技术标准规范要求， 质检部门一次性验收合格通过；②结构无渗漏； 无安全事故，施工现场通过安全保证体系认证 1.9、文明施工要求：
达到安全生产、文明施工优良标准要求 二、承包范围及方式 2.1、本合同承包方式：包人工、包工人宿舍及水电费用、包材料（含铁丝、铁钉、焊 条、切割片等周转材料），并由乙方负责现场围墙范围内材料的装卸搬运和二次驳运、包机 械设备及各类电动和手动设备工具以及配电设备（除塔吊、人货梯、搅拌机及总配电箱和两 级分配电箱之外）、包材料定额消耗、包工期额、包质量、包安全、包文明施工；包模板损 耗量小于 1%，并保证每批摸板周转次数不小于 8 次，特别柱模、梁模木板周转不得低于 11 次。
其余施工用各类土建工具、量具、小五金工具、电动器具、机械设备、焊接设备、氧气、 乙炔气割设备、水平运输工具、分配电箱、移动电箱、施工照明灯具等为完成工程所需其它 机械设备工具等均由乙方负责提供。
2.2、承包内容； 2.2.1、承包施工图纸、设计变更、图纸会审纪要，技术核定单中所有木工模板工程量 中模板制作，安装，拆除，清理，场内运输，收集的用工。
2.2.2、负责模板刷脱模剂，马牙槎处贴海绵条，拉结螺杆的修整，以及拆模后各材料 的清理收集用工。
2.2.3、负责自身施工区域内清洁、清理用工。
2.2.4、负责因自身原因而发生的返工、修理以及凿除跑模砼所用人工及工具。
2.2.5、负责施工现场所有木工的材料运转和搬卸运所需用工。
2.2.6、协助施工员弹线所需用人工。 第 2 页 共 22 页 2.2.7、工程结束后，模板、木材清理（含去钉领用项目部的步步紧、山字扣、止水 螺杆、螺帽等材料适数归还，否则按市场单价加 20%赔偿项目部），修补并堆放指定位置所 需用工。
2.2.8、含各楼层标高 6 米的支模架搭设安装所需用工（每层标高超过 6 米时支架由甲 方搭设或由甲方指令乙方搭设，每立方米 3 元另计）。
2.2.9、施工范围内，因施工机械未能将材料运到指定位置而发生的用工。
2.2.10、负责工程中墙体螺杆洞等其它预留所需用工。
2.2.11、 负责所用盘踞等施工机械安装、 拆除所用人工和模板制作场内的日常清理用工。
2.2.12、负责优质结构施工模板贴塑料薄膜，使用一次贴一次薄膜的用工。
2.2.13、负责割除对拉螺杆头的用工。注：该项工程量由甲方负责施工。
2.2.14、负责吊模、配套工作及二次结构模板的制作安装用工。
2.2.15、负责旧方木（规格 100×50×4000 或 100×50×2000；数量约 500 立方米）的 清理、去钉、刨平直方正等用工。
2.2.16、负责木龙骨每使用 3 次（含 3 次）后必须重新挑选、刨平直方正等用工。
2.2.17、含地下室及主体结构施工时塔机吊臂覆盖范围外现场材料的转运所需用工。
三、工程质量要求 3.1、乙方施工必须严格执行现行的技术操作规程、验收规范、施工图纸和甲方的技术 交底要求。
3.2、项目部管理人员、监理人员对乙方各分项施工的工程质量检查时，发现存在的问 题，乙方必须无条件地服从整改。
3.3、乙方必须对自己施工的各分项工程把好质量关，每道工序都必须认真自检。自检 合格后，必须报项目部的质量员进行验收。
3.4、甲方对乙方施工的分项工程验收完毕，并不代表其工程质量无问题。
3.5、各分项工程质量必须达到合同约定的质量评定标准。验收时，达不到合同标准， 乙方必须无条件地进行整改至符合合同标准，对无法整改至符合合同标准，将按奖惩条件执 行。
3.6、乙方应按合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时 向甲方提交自检报告， 通知验收； 甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收， 验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无 偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
3.7、竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承 担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
3.8、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；乙方或施工场地内第 三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。（配合第三方工作的费用另外 协商） 3.9、质量验收标准：
3.9.1、现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法 项目 允许偏差（mm） 第 3 页 共 22 页 检验方法 轴线位置 5 钢尺检查 红外线测平仪、测距仪、钢尺 底模上表面标高 基础 截面内部尺寸 柱、墙、梁 不大于 5m 层高垂直度 大于 5m ±5 ±10 +4, --5 6 8 检查 钢尺检查 钢尺检查 红外线测平仪、测距仪、钢尺 检查 红外线测平仪、测距仪、钢尺 检查 红外线测平仪、测距仪、钢尺 检查 2m 靠尺和塞尺检查 相邻两板表面高低差 表面平整度 2 5 3.9.2、现浇结构尺寸允许偏差和检验方法 项目 基础 轴 线 位 置 独立基础 墙、柱、 梁 剪力墙 层 垂 高 直 度 ≤5m >5m 全高(H) 标 高 层高 全高 截面尺寸 井筒长、 宽对定位 中心线 井筒全高 (H)垂直 度 表面平整度 允许偏 差(mm) 15 10 8 5 8 10 H/1000 且≤30 ±15 ±40 +8,-5 +25,0 红外线测平仪、测距仪、经纬仪、钢 尺检查 红外线测平仪、测距仪、经纬仪、钢 尺检查 经纬仪、 钢尺检查 红外线测平仪、测距仪、经纬仪、钢 尺检查 钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 检验方法 电 梯 井 H/1000 且≤30 8 经纬仪、 钢尺检查 2m 靠尺和 塞尺检查 四、安全文明施工要求 第 4 页 共 22 页 4.1、乙方必须按甲方的要求做好现场安全文明施工，执行项目部制定的安全生产标准 和文明施工标准。确保施工现场达到广州市建筑施工现场“标准化管理合格工地”、“文明 工地”及“综治创安达标工地”。
4.2、使用的施工材料、施工机具放置整齐有序。
4.3、及时做好落手清工作，时刻保持现场文明整洁。
4.4、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公 司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关 工作实施情况，使其体系有效运行。
4.5、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加 强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐 患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及 违章操作造成事故，乙方承担一切责任后果和经济费用。
发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对 事故进行处理。
4.6、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管 理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲 方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
4.7、乙方加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业 引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
4.8、甲方向乙方的施工从业人员提供春夏、秋冬工作服各 2 件，费用由乙方承担， 4.9、乙方的施工从业人员所需的劳动保护用品一律由甲方统一采购，杜绝乙方自行采 购，否则造成一切安全事故由乙方承担。一旦发现乙方使用自行采购的劳动保护用品，甲方 有权没收并每次罚款 1000 元处罚乙方。其中“三宝”甲方仅提供一次，其他劳动保护用品 由乙方申报计划用量，费用由乙方承担。
4.10、甲方向乙方的施工从业人员提供“一卡通”的服务卡，便于施工从业人员就餐、 发工资、进出工地通行证、出勤工记录等。服务卡的成本费用由乙方承担。
4.11、乙方各工种必须配备一名以上现场施工管理人员（具备有合格上岗证书）。
4.12、 乙方必须配备一名专职安全员。
4.13、 乙方进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止 18 岁以下的未成年人和 55 岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因 使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
4.14、甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影 响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
4.15、乙方必须按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条 款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷 或当地相关行政部门的处罚及责任后果； 4.16、乙方必须服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、 进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材 料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况； 4.17、乙方必须遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好 安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
五、工程进度要求 5.1、地下室必须于 2014 年 7 月 25 日完成±0.00 顶板的木模制安工程，2014 年 8 月 1 第 5 页 共 22 页 日~2014 年 10 月 1 日完成 15 层预售节点，否则甲方有权终止双方合作关系并按合同条款约 定对乙方进行索赔及清退离场； 5.2、乙方要充分考虑可能出现的各种规模的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节 假日、农忙、工地及周边环境等影响因素； 5.3、乙方要充分考虑设计变更对工期影响； 5.4、乙方要充分考虑劳务市场变化的影响。
5.5、乙方必须无条件执行甲方的周计划、月计划。甲方每周对其考核，若周计划每延 误一天，乙方受处罚金 500 元人民币。
5.6、按甲方通知时间准时进场，并在两日内具备施工条件。根据业主要求和项目部工 作安排编制的总体进度计划表．月进度计划表、周进度计划表组织好确当人员和机具进行施 工。根据工程总体考虑，甲方可以要求乙方优先完成一个或多个部分或调整施工顺序，乙方 必须无条件服从，并且不得延误剩余和其它工作。
5.7、乙方根据甲方的施工进度计划安排，组织人员，确保按期完成任务。
5.8、甲方认为乙方施工人员不够，跟不上工程进度，需增加施工人员时，乙方必须无 条件服从。甲方有权警告、罚款、直到终止合同 、辞退出场，所造成的后果由乙方负责， 并承担一切经济损失。
5.9、乙方必须按甲方的规定时间，组织足够的劳动力进场，如在签订合同后三天内人 员未进场的作自动放弃处理。
5.10、乙方必须保证现场操作人员的数量和质量，遇到农忙、节假日时，不得随意放人。
甲方认为现场人员不足时，甲方有权对其增加人员，其费用在其乙方结算中扣除，增加人员 工资按每工日 250 元人民币计。对其用人严重不足时，甲方将解除其合同，并追究其责任， 已完工程量按相应的项目合同综合单价的 60%进行结算，其他 40%作为对乙方的罚款和甲方 重新组织人员的费用。
六、甲、乙方责任 6.1、甲方责任 6.1.1、甲方负责现场统一管理、统一组织、统一指挥、统一安排、协调工作。
6.1.2、甲方负责向乙方进行安全教育、安全交底。
6.1.3、甲方负责向乙方进行技术交底、技术指导。
6.1.4、甲方负责现场施工的监督。
6.1.5、甲方负责现场的安全检查、文明施工检查、质量检查，对存在的问题，督促乙 方进行整改。
6.1.6、甲方负责联络和协调现场的施工材料、周转材料的及时供应。
6.1.7、甲方负责编制模板钢管支撑系统施工作业指导书或施工方案。
6.1.8、甲方协助乙方安装模板限位筋。
6.2、乙方责任 6.2.1、乙方所有的施工人员必须服从甲方统一领导、统一管理和统一指挥，按照甲方 所下达的施工进度计划，保质、保量完成。
6.2.2、对所承包的分项工程，不出现质量事故，不发生安全事故，对工序操作、质量 第 6 页 共 22 页 安全、现场文明标准化管理，对施工中出现的问题及时处理，对超越权限的问题在 15 分钟 内上报项目部。确保工期、进度、质量达优，严格执行安全技术交底，工序质量，操作程序， 确保作业区内当天工完料尽场清，责任区材料堆放一头齐，环境安全、整洁。
6.2.3、乙方必须配合足够的人员，保证各分部分项工程的施工质量，进度，安全全过 程顺利进行。
6.2.4、乙方人员应认真组织施工队伍、合理安排劳务，精心组织施工。按照设计图纸 及施工规范要求施工。因管理不善造成质量缺陷及质量事故造成返工，后果均由乙方负责。
6.2.5、乙方不得再次分包，否则甲方有权终止合同。
6.2.6、乙方在各分项施工前，乙方技术人员必须和甲方管理人员碰头，由甲方管理人 员向其进行图纸和质量交底，乙方需领会操作意图，以避免返工、误工。
6.2.7、乙方所有人员必须尊重业主、设计、监理、甲方现场技术、施工、质量安全等 管理人员的管理。否则甲方有权处罚，直至终止合同，后果由乙方负责。
6.2.8、对乙方在施工过程中，出现的质量及安全缺陷，甲方分管负责人下达整改通知 单，乙方在接到通知单后，必须及时地无条件整改，并承担实际的材料损失。
6.2.9、乙方必须遵守项目部后勤生活费发放制度，根据每月施工人员实际出勤天数进 行发放。
6.2.10、如有特殊情况产生的点工，必须按照甲方点工签证制度执行，否则甲方有权否 认。
6.2.11、乙方承担本工程所使用的铁锹、灰桶、铝合金刮尺、直尺、线锤、施工用线、 扫帚、安全帽、手套、雨衣、雨靴、制服．防护鞋．小型电动工具等各种手动工具。
6.2.12、 乙方必须执行甲方项目部材料申购、 申领制度， 否则发生的损失乙方自行负责。
6.2.13、乙方做到以下几个必须：
6.2.13.1、乙方所有进场的人员，在进场时必须先到后勤部登记注册。乙方组织人员时 不得雇用下列人员：（不满 18 周岁的未成人、年龄超过 60 周岁的高龄人、有高血压病史、 有心脏病史、有恐高症病史、残疾人、在逃罪犯。） 6.2.13.2、进入施工现场，必须戴好安全帽及胸卡。
6.2.13.3、乙方在作业前，每天必须组织工人进行班前安全教育。
6.2.13.4、为了安全，机械操作工、特殊工种必须持证上岗（如卷扬机、搅拌机、塔吊、 电工、焊工等。），并把所有上岗人员名单上报项目部生产技术部。
6.2.13.5、乙方管理人员必须服从甲方管理，遵守项目部的各项管理制度。
6.2.13.6、外来人员探望本工地施工人员，必须在工地指定的地点进行，并办好外来人 员进出入的有关手续（会客单）。
6.2.14、严格执行甲方作业指导书或施工方案，转换层、标准层模板支撑采用钢管排架 为支撑系统。
6.2.15、乙方必须提前 3 天向甲方提供详细的周转材料计划。
七、奖罚条款 第 7 页 共 22 页 7.1、特殊工种不持证上岗，每发现一次罚 50 元/人。
7.2、每次工完或下班时必须切断机械设备的电源，并把电箱门关好。每发现一次罚 50 元/次。
7.3、进入施工现场，必须戴好安全帽和胸卡，穿好统一制服。每发现一次违规行为罚 50 元/人。
7.4、不得穿拖鞋、高跟鞋、光脚进入现场，每发现一次罚 50 元/人。
7.5、施工人员在施工现场、生活区打架、闹事，每发生一次罚 500 一 10000 元/人。
7.6、 操作工人， 在施工操作时， 不得人为损坏或浪费材料。
每发生一次， 按 1000＿10000 元，如超过按损坏材料的价格双倍处罚。
7.7、在施工时发生质量问题，必须无条件返工，造成材料浪费，按材料损失费的双倍 赔偿。
7.8、乙方必须无条件执行甲方的周计划、月计划。甲方每周对其考核，若周计划每延 误一天，乙方受处罚金 500 元人民币。
7.9、施工现场使用材料、工具放置不整齐，每发现一次罚 100 元/次。
7.10、甲方每阶段对乙方工作质量进行考察评估，如发现其质量意识不高，施工质量不 能满足要求的，甲方有权终止合同。乙方人员立即撤退现场，同时甲方按合同相应的项目单 价的 80%进行结算，另 20%作为甲方从新组织劳动力的损失赔偿金。
7.11、本协议规定，协议执行需经十天施工素质考察期，各个方面符合本项目部有关规 定及制度，本协议继续生效，反之，则乙方人员自行退场，赔偿甲方损失并支付违约金。甲 方不承担任何费用。甲方项目部认为乙方职工不符合要求的，必须在三天内无条件撤换，无 故拖延的，则由甲方从乙方交付履约保证金的账上直接扣除作为合同违约金。(乙方在签订 协议时， 需交纳履约保证金壹拾万元， 该款项到工程结构完成后无违约退还 50%履约保证金， 二次结构完成后无违约全部返还)。
7.12、 乙方如遇下列任何一种情况而中途退场， 费用结算均按合同相应的项目单价的 50% 结算。
A、因自身原因中途退场的； B、因违规且不服从项目部管理的，被勒令退场的； C、因施工质量严重不合格，项目部要求退场的； D．因施工人员不足，施工进度不能实现，甲方要求退场的。
7.13、乙方施工作业人员进入施工现场禁止流动吸烟，否则每发现一次罚 50 元/人。
7.14、乙方砌筑砂浆必须料斗盛放搅拌、砌筑抹灰现场每日工完场清，否则每发现一 次罚 1000 元/次。
7.15、乙方从业人员的生活垃圾倒入指定收集桶，否则每发现一次罚 100 元/人次。
7.16、现场分栋或分区设置施工垃圾池，垃圾池规格 6m×6m×0.6m，三面砖砌围护， 设置在施工电梯或井架等楼栋出入口附近， 施工现场各类垃圾（碎模板、木方砂浆等）应 当天清理收集至垃圾池，及时外运，严禁向建筑物外抛掷垃圾，否则每发现一次罚 500 元/ 人次。 第 8 页 共 22 页 7.17、乙方自身租住的宿舍，甲方有权进行定期检查，宿舍每天清扫、整洁、关灯； 严禁男女、夫妻同住，否则每发现一次罚 500 元/次。
7.18、如质量标准达不到合同约定的质量验收标准，甲方按每平方 2.00 元（与混凝土 接触面模板面积计算）处罚乙方。
7.19、乙方必须无条件遵守甲方的《违反安全管理处罚细则》,如本合同中处罚条款与 安全管理处罚细则有矛盾之处，以《违反安全管理处罚细则》中处罚条款为准。
以上处罚对象均为乙方（班组承包人），无须乙方签字认可，并直接从乙方应得的工 程款中扣除，乙方对此无异议。
八、结算形式 8.1、本合同为固定单价合同，已综合考虑了高层施工人工降效费不因市场价格波动而 调整（详见工程报价单）。
8.2、乙方须于甲方下发开工报告之日起开始执行本工程，并在本合同所列的完工日或 之前完成本工程或在本合同所列的分期完工日或之前完成该期工程 （如工程是分期竣工的） 。
乙方须按照合同附件所述之工期管理进行施工。
8.3、乙方在本工程的执行与本合同或甲方的指令不符时，甲方有权要求乙方停止一切 工程或任何部分工程施工，一切因此而引致的费用、损失及延误由乙方负责。
8.4、乙方履行合同时违反本合同约定(注：每一单位工程中有部分子目项如压顶或构造 柱未完成，该单位工程视为中标人违约)或乙方自身原因导致终止合同时，工程量结算按上 述工程量计算规则计算，承包单价的计算：①已完成基础工程部分按合同单价的 65%计算， ②已完成主体工程部分按按合同单价的 70%计算，③违约部分乙方应向招标人支付结算价款 10%的违约金。
8.5、乙方有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，甲方有权采取下列任一或全部措施，乙 方并应赔偿因此而给甲方造成的一切损失：①在乙方工程款中扣除相应款项，直接支付给乙 方所属工人。②解除/终止合同。
8.6、工程交工验收后，达到优良标准，甲方将按合同价结账给乙方，工人工资分配由 乙方自负 ，甲方监督发放。
8.7、由于工期进度及工程质量达不到标准，甲方有权辞退乙方，乙方所完成的成品工 作量将按合同价 70%结账 ，半成品不予结算。
8.8、如果乙方在承包过程中，缺乏施工或组织能力，不能按期按质实施正常施工，导 致合同终止，该承包班组在撤场时，结算形式有三种。
8.8.1、 乙方已完成的成品工作量且通过验收按合同相应项目综合单价乘 70%进行结算， 扣除的 30%作为赔偿甲方重新组织人员费用。扣除其它经济项目一次性结清离开工地，乙方 必须无条件服从。
8.8.2、；乙方已完成的半成品工作量且通过验收按合同相应项目单价乘 70%进行结算， 扣除的 30%作为赔偿甲方重新组织人员费用。扣除其它经济项目一次性结清离开工地，乙方 必须无条件服从。
8.8.3、 ； 乙方已完成的成品工作量， 但验收不合格按合同相应项目单价乘 50%进行结算， 扣除的 50%作为赔偿甲方重新组织人员费用。扣除其它经济项目一次性结清离开工地，乙方 必须无条件服从。
8.9、工程款的申报审批及支付 第 9 页 共 22 页 8.9.1、无工程预付款。
8.9.2、工程进度款按月支付，支付额度=下月 1~10 日与甲方相关人员审核确认上月工 程量，按完成工程量相应造价×70%。
8.9.3、每月 25 日由现场施工员计算开出已完成施工任务单 (一式三份)，并经工程部 经理确认签字后报送造价部门计算审核确认。
8.9.4、付款日为下月 30 日。
8.9.5、本项工程全部完工后 10 天内支付至甲方认可工程量相应造价的 85%（扣除月度 形象进度款）。
8.9.6、余款待工程竣工验收（竣工验收详见第十一条施工验收要求）后，双方完成工 程结算终稿审核，在扣除相关责任扣款后，30 天之内支付至结算款的 95％，预留 5%工程保 修金，保修期满 30 天之内支付工程保修金。保修期详见合同第九条工程保修。
九、工程保修 9.1、保修范围、期限：1 年 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
9.2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按 甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。
十、本合同附件 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 招标文件。
投标文件。
项目部制定的安全生产标准、文明施工标准。
安全协议书及安全技术交底内容作为本协议附件。
施工技术交底作为本协议的附件。
甲方制定的各种规章制度、奖罚条列作为本协议附件。
国家工程规范验收标准及地方工程规范验收标准为执行标准。
安全协议和劳务协议作为本协议的附件之一。
信业工程技术统一标准。
模板分项工程施工方案。 以上附件与本合同具备同等法律效力。
十一、施工验收要求 11.1．乙方应按合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时 向甲方提交自检报告， 通知验收； 甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收， 验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无 偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
11.2.竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担 由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
11.3．乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第 三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。（配合第三方工作的费用另外 协商） 11.4.验收方法：实行分户验收，优质结构项目采用“红外线”电子测量仪器进行实测。
十二、其他条款要求 第 10 页 共 22 页 12.1、甲方负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施 对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
12.2、甲方负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
12.3、甲方根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、 技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
12.4、甲方及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料（模板、方木、塑料套管、 螺杆等）；钢管和扣件由租赁单位（深圳市南山区阳兴脚手架经营部）直接供应，乙方必须 妥善和合理使用钢管和扣件，杜绝改变钢管的形状和规格，不能刻意损坏扣件等物品，否则 承担赔偿责任。赔偿标准执行租赁单位提供的赔偿价格为准。
12.5、甲方按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
12.6、 甲方统筹安排、 协调解决乙方施工人员生活临时设施、 用水、 用电等其费用：
12.7、甲方协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
12.8、甲方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有 人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
12.9、事故发生时，双方有责任采取必要的措施减少损失。
12.10、乙方指派 为现场代表，履行合同中质量、安全、生产等等一切合同事宜； 如乙方撤换现场代表必须征得甲方同意。
十三、合同一经签订，就己视乙方全面了解接受地方政府和本公司及项目部的有关规定和规 章制度。接受工程目前的现状，不能以不了解为由提出任何条件。
十四、合同争议、终止、履约保证金等条款 14.1、争议 14.1.1、双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所 在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
14.1．2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续， 保护好已完工作成果； 14.1．3、 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同； 14.1．4、 调解要求停止合同工作，且为双方接受； 14.1．5、 仲裁机构要求停止合同工作； 14.1．6、 法院要求停止合同工作。
14.2、合同履约保证金 14.2.1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金￥0.00 元。
14.2.2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项事项的承诺条件，如：工 期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量， 支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定 的金额；若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲 方造成后果。
14.2.3、本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合 同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金（不计利息）。
15.3、不可抗力 15.3.1、不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相 应标准时，执行国家或地方政府规定。
15.3.2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下 迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。
15.3.3、因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
15.3.4、 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的， 不能免除迟延履行方的相应责任。 第 11 页 共 22 页 15.4、合同解除 15.4.1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停 建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。
15.4.2、因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、 设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
15.5、合同终止 15.5.1、双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包 工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。
15.5.2、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份，经双方签字后生效，具有法律效力， 如协议执行过程中，双方发生异议，则由有关部门进行调解仲裁。如双方不服调解仲裁，可 向工程所在人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：信业龙美悦都汇 A1、B1、B4 一期 土建工程项目部 法人代表：
委托代理人：
地址：
电话：
乙方： 电话： 合 同 签 订 时 间 ：
2014 年 月 日 合 同 签 订 地 点 ：
信 业 龙 美 悦 都 汇 A1 、 B1 、 B4 一 期 土 建 工 程 项 目 部 第 12 页 共 22 页 附件 承包人身份证复印件黏贴处 : 第 13 页 共 22 页 附件 建设工程承发包安全管理协议 发包人: 承包人: 一、承包工程项目：
工程名称：信业龙美悦都汇 A1、B1、B4 一期项目木制模工程 工程地点：广州市番禺区迎宾大道龙美村牌坊对面 工程内容：信业龙美悦都汇 A1、B1、B4 一期地下室、上部结构木制模工程的施工 结构层次：地下二层，地上 1 栋二十二层、2 栋商铺各三层 二、工程项目期限：
以甲方书面通知为准，至 三、协议内容：
1、甲乙双方必须认真贯彻国家、地方和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消 防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有 各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度， 安全教育制度等。
3、甲乙双方项目负责人、专职安全生产管理人员必须持有建设行政主管部门或者其他有关部门安全 生产考核合格证。
4、乙方必须配备专职安全生产管理人员，并依据工程总造价足额配备：500 万元以下配备 1 人，500 －1000 万元配备 2 人，1000 万元以上配备不少于 3 人并单独设立安全生产管理机构。
5、乙方在进入施工现场前，应将企业安全生产许可证、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生 产培训证、特种作业人员和一线工人安全生产培训证及身份证进行审核备案，并将复印件上报甲方。
7、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：
（1）工程项目应由甲方编制施工组织总设计； （2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计；以上两项并制定有针对性的安全技术措 施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。
8、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观 念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
9、施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度， 规定和要求；乙方应组织对所有进场的管理、施工人员进行安全生产教育，建立三级安全教育卡片并备 案，杜绝未经安全教育的人员进出施工现场。乙方必须勇检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
根据工程项目内容、特点、甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二 份，由甲乙双方各执一份。 第 14 页 共 22 页 信业龙美悦都汇 A1、B1、B4 一期土建工程项目部 （甲方）以下简称甲方 （乙方）以下简称乙方 年 月 日完工。 10、施工期间，乙方指派 同志为项目负责人，指派 同志为专职安全生产管理人员，负 同志为专职安全 责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派 同志为项目负责人，指派 生产管理人员，负责联系、检查监督乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检 查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。
11、乙方在施工期间必须严格执行和遵守国家、地方和甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接 受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查义务，对于查出的 隐患，乙方必须限期整改，对甲方违反安全生产规定，制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利，甲方 应该认真整改。
12、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲、乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好 防护用品。
13、甲乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查、 发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工 场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上 述因素不良而导致的事故后果负责。
14、由甲方提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设，安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同 按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否 则由此发生的后果概有擅自使用方负责。
15、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁， 应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工 具完好并符合安全要求，借入方必须进行检验，并做好书面记录。借入使用方一经接收，设备和工具的 保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或使 用操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。
16、甲乙双方的人员，对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警示牌，不得擅自拆 除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙方指派的安全管理人员的同意，并采 取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位 负责。
17、特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种 作业安全技术考核站培训考核后持证上岗。并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做 到 “定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁 不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
18、甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准 挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬 季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派 专人值班。
19、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定 第 15 页 共 22 页 的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉 电器线路造成后果均有肇事者单位负责。
20、贯彻先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务，乙方应拒绝合同 外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。
21、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细 交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。
22、贯彻谁施工谁负责安全的原则。甲、乙双方在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事 故（包括甲、乙双方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力进行紧急抢救伤员和保 护现场，按国务院及地方有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门 及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。
23、在工程施工过程中，发生一起因乙方主要原因造成的重伤事故，将清退出场；发生一起因乙方 主要原因造成的死亡事故，将从公司合格分包方名录中清除，合同自动解除。
24、其他末尽事宜。
（1） 乙方指派的专职安全员必须持有建设行政主管部门安全生产考核合格证，乙方单位必须具 备安全生产许可证。
（2） 在工程施工过程中，发生一起因乙方主要原因造成的重伤事故及以上死亡事故的，甲方有 权全部扣除该安全生产保证金，并由乙方承担政府、业主等相关部门的行政、商业处罚。
（3） 对乙方安全生产检查发现的事故隐患，乙方必须即时整改；乙方未即时整改或整改不力的， 将依据国家、业主和甲方有关规定进行处罚，罚金不得从安全生产保证金内扣除。罚款。事由以甲方现 场数码相机拍摄的数码相片为依据。
（4） 乙方在编制施工方案的同时，应编制安全技术措施、方案；并进行危险源识别、评价及控 制，整理成挡案交甲方备案。开工前由乙方负责人对现场操作人员进行安全技术交底，并签名报甲方备 案。
甲乙双方必须建立施工现场安全生产保证体系，并保持体系有效运行。
25、工伤事故处理：
⑴、在双方签定《合同》约定承包期限和承包范围内出现工伤事故时乙方应及时报告甲方并马上将 伤者送至就近医院就医，单次事故损失赔偿费用（含医药费、护理费、赔偿金等）总额人民币 10000 元 （含）以内的由乙方负责处理承担，甲方提供必要的协助和便利（包括协助办理保险理赔）；单次事故 损失赔偿费用（含医药费、护理费、赔偿金等）总额超出人民币 10000 元以上的，超出部分由甲方负责。
⑵、非因工受伤的任何伤亡事故的赔偿及处理费用、责任等全部由乙方负责，与甲方一概无关，甲 方概不提供协助和便利。
⑶、在双方签定《合同》约定承包期限和承包范围内，乙方如能最终确保不发生单次损失赔偿费用 （含医药费、护理费、赔偿金等）总额超出人民币 10000 元的工伤事故的，经项目部核实，甲方将在乙 方完成全部工程后给予部分奖励。
26、本协议订的各项规定适用于立协单位双方，如遇有同国家和地方的有关法规不同则按国家、广 第 16 页 共 22 页 东省和佛山市有关规定执行。
27、本协议经立协双方签字、盖章有效，作为合同正本的附件一式肆份，甲、乙双方各执一份，送 区（县）劳动局劳动保护监察科（级）、及有关部门各一份备案。
28、本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故， 由违约方承担一切经济损失。 甲方：信业龙美悦都汇 A1、B1、B4 一期土建工程项目部 乙方： 法定代表人（或法人委托人）： 法定代表人（或法人委托人）： 经办人： 经办人： 地址： 地址： 电话： 电话： 第 17 页 共 22 页 附件 文明施工、标准化施工管理协议 为了加强建设工程文明施工，标准化管理，搞好安全生产，树立工地新形象。经甲、乙双 方协商同意签订，本协议并作为甲、乙双方为共同创建文明工地、标准化工地准则。
一、甲方的职责和义务 1、甲方根据市政府和建设部有关要求，并根据组织设计要求负责具体实施，为乙方创造文明 施工及安全作业环境。
2、甲方应将文明、标准化施工有关要求向乙方及时进行传达及交底，督促和检查乙方具体实 施情况。
3、甲方应听取乙方意见和建议，不断完善文明工地、标准化工地建设的管理水平。
二、乙方的职责和义务 1、根据甲方的要求制定本单位施工标准化施工管理工作细则，并认真加以实施。
2、教育本单位职工，搞好宿舍卫生管理，保持公共设施的完好及生活区域、施工区域的环境 卫生与整改，禁止家属及小孩进入施工现场。
3、教育本单位职工不得随意拆除安全防护设施，保持各类安全防护设施装置完好，发现问题 应及时采取措施进行整改，通知甲方进行处理。
4、乙方应自觉向甲方缴纳文明施工、标准化管理保证金，待分项工程结束或工程竣工后根据 文明工地、标准化工地考核情况，领回保证金或部分保证金。
三、甲方对乙方工地定期进行检查，发现问题有权要求乙方进行整改，使安全生产标准化管理 工作处于良好的受控状态。
1、甲方项目部（安全）进行检查，并按建设部考分标准进行标准化工地考核，并开整改通知 费。
2、甲方项目部（安全）会同有关部门对文明工地建设进行检查，并按广东省和佛山市文明工 地卫生、文明建设进行考核打分，并开整改通知书。
3、乙方在接整改通知单后应立即整改，以确保文明工地标准化工地建设。
4、乙方因管理不善或整改不力，甲方有权对乙方进行教育、罚款、清退。
5、乙方在接到甲方开具的有关整改通知书后，如未能在规定的期间内整改完毕，甲方有权另 委派第三方人员进行整改施工，施工所产生的费用以 2 倍的形式向乙方进行索赔，同时在月 进度工程款中给予扣除。
四、乙方日常管理工作由乙方负责落实。甲方项目部负责监督执行情况。
检查、罚款、考核、保证金管理等由甲方项目部实施。
五、本协议经双方签字后生效。
甲方：
经办人 ： 第 18 页 共 22 页 乙方：
经办人： 附件 建筑劳务作业人员劳动协议书 甲方（承包人）：信业龙美悦都汇 A1、B1、B4 一期土建工程项目部 乙方（劳务工）：
性别 身份证号码：
户口所在地 工种 （大工、 小工） 根据本项目工程的需要，依照有关法律、法规，甲、乙双方经平等协商一致，自愿 签订本劳务协议，共同遵守协议的所有条款。
一、甲方责任 1、负责对乙方安全生产、质量要求、文明施工各项规章制度宣传教育工作。
2、负责工地四周环境及治安管理，及时协调甲、乙双方之间各种矛盾和分歧。
3、按甲方同各班组承包人协议，确保生活费、工程结束结算款正常发放给乙方。
监督各班组承包人对预付工资、工程结算工资兑现落实。
二、乙方责任 1、凡各班组聘用的乙方必须年满 18 周岁以上，55 周岁以下，具有初中以上文化 程度，身体健康的男性劳动力。（因住宿不便，施工环境受限制，所以女同志未列入聘 用范围） 2、甲方要求乙方在未签协议之前阅读甲方上墙公布的甲方与各班组承包人签订的 劳务合同、建筑劳务作业人员劳动协议上范本，了解安全生产、文明施工、质量标准、 工期要求、本项目部规章制度等内容；了解所在班组承包人与见证方签订的承包价格， 认定同意后签订本协议。
3、乙方签订本协议后，在试用期内如不能达到质量、安全、文明施工要求，不能 适应项目部规章制度， 甲方有权建议解除对乙方的聘用， 工资结算由所在班组索情解决 （试用期为 10 天，每个工日技工不造过 40 元，小工不造过 25 元）。如果承包人在承 包过程中缺乏施工或组织能力，不能按期按质实施正常施工，导致合同终止，该班组撤 场时职工工资根据电子考勤记录， 技工每个工日按 40 元结算， 小工每个工日按 25 元结 算，一次性结清离开施工场地。
4、乙方严格执行工地门卫电子考勤制度，上班下班（进出工地）主动刷卡，一日 三餐及小卖部购物凭卡依次排队消费。如卡片丢失迅速到后勤部门报失，补办新卡。没 有签协议的职工项目部不予办理胸卡、一卡通，不得进入工地及生活区，不作为项目部 职工或施工人员。
5、聘用后的乙方必须做到：技术熟练、思想品德好，能做好自己的本职工作，绝 对服从甲方统一安排和调度。乙方上班必须戴好安全帽，扣好安全带。不穿拖鞋、高跟 鞋上班。严禁打架斗殴、酗酒闹事、聚众赌博。如造成违法犯罪，将追究刑事责任。
（如 违反以上事项将按承包协议中有关条款进行处罚）。
6、对打架斗殴造成伤害发生的医药费、误工费不论谁对谁错当事人各承担一半， 肇事者无故要求医院检查无伤产生的费用自理， 费用大项目部不能调解的由司法机关裁 决。因自己不小心操作被小型用具或电动工具伤手、脚等产生的医药费、误工费由当事 人自理，对确实是工伤产生的费用由权威部门签定解决。
7、乙方上班时不违反操作规程，遇到疑难问题向甲方现场负责人请教，指导。不 浪费材料，做到工完料清，操作机械，人离机断电。
8、乙方在承包班组不无故矿工，不擅自离队。对甲方公布上榜的考勤记录乙方有 第 19 页 共 22 页 核查、监督权利。
9、乙方必须接受安全教育，不违章作业，不冒险作业，一切按安全操作规程施工。
如没有一定的安全设施，可向有关人员建议，得到相关负责人同意后，方可继续操作。
在操作过程中，如违反规定，发生质量或安全事故，一切损失由肇事者本人负责，特别 是乙方在职期间发生人为的非因工伤亡事故，乙方自行负责。
10、承包班组和乙方的劳动分配则是：按质定价，多劳多得的计件分配原则。
11、乙方离开工地必须到项目部后勤登记，核对每月工日，在备份工资表上签字， 办理退卡手续。
三、乙方承诺 1、坚决服从受聘甲方及各班组承包人领导，统一安排和调度。乙方委托承包人 与甲方代办工资结算。
2、自觉遵守工地各项规章制度和生活区内的安全、文明管理公约，对违规行为 接受处罚，对损坏公共设施对照赔偿。
3、坚决执行安全保障制度，不野蛮操作，不违规操作，遇疑难问题多汇报，多 请教。由于自己麻木违规操作而发生质量、安全事故与承包人、甲方无关，乙方承担全 部责任。
4、乙方慎重承诺：接受甲方聘用，接受协议条款并服从甲方的日常劳动安排及 根据工程工期的需要， 抢时间、 争速度的安排。
接受承包人与乙方劳动分配方法的约定。
乙方平时的生活费、预付工资直接和承包人领取。工程结束，乙方和承包人按考勤表计 件工资直接结算，领取工资，与甲方不发生任何付款，结帐关系。
四、本合同期为一承包阶段，阶级结束后续用须订协议。
五、如在履行本协议发生争议，双方可协商解决，协商无效可向当地政府劳动争 议仲裁部门申请仲裁。对仲裁不服的，可向甲方所在地方法院提起诉讼。
六、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，发包人一份。 甲方签字： 签约时间：
年 月 日 乙方签字： 第 20 页 共 22 页 附件 分 项 工 程 结 算单 价 表 序 号 A1、 B1、 B4 地 下 室（含地下室± 0.00 顶 板 面 及 以 一次 下所有结构，含 性验 1 二次结构和构件 ㎡ 其 中 A1、 B1± 0.000 -2*F,地 质 下室已完成不在 施工报价范围 内。） ￥ 33.5 元 按展开面积 收结 构优 单 分项名称 位 单价（元） 质量 等级 工作内容和工程量计算 规则 1、 工 作 内 容 ：
模 板 制 作 、 安装、拆除，模板支撑体 系制作安装（含各层标高 6 米内的模板支撑体系搭 设制作安装、拆除）、现 场 水 平 垂 直 运 输 ，含 铁 钉 、 铁丝等消耗性材料，含清 理模内杂物、刷隔油剂、 粘 贴 接 缝 带 及 贴 塑 料 薄 膜。
2、工程量计算规则：现浇(或预 制)混凝土构件的模板工程量：柱 (矩形柱、圆形柱、异形柱、附墙 柱、构造柱)、梁(单梁、连续梁、 拱形梁、弧形梁、异形梁、圈梁、 过梁)、墙(直形墙、弧形墙、挡 土墙、 电梯坑井壁、 拦板、 反檐)、 板(有梁板、无梁板、平板、拱形 板、地下室楼板、阳台、雨篷、 挑檐)、楼梯(直形楼梯、圆形楼 梯、弧形楼梯、台阶)、其它(压 顶、扶手、电缆沟、排水沟、小 型构件、小型池槽)、基础(带型 基础、独立基础、杯形基础、设 备基础、满堂基础、垫层、桩承 台基础、地下室底板、其它形式 基础)的工程量，不分不同构件、 不分不同施工工艺(或施工方法 或设计后浇带)要求一次或多次 制作安装成型，梁与梁、梁与墙、 梁与柱、梁与板、板与柱、地梁 A1、 B1、 B4 上 部 一次 （ 包 括 ：板 、柱 、 性验 2 梁、剪力墙等） 结构模板工程 （含二次结构和 质 构件的模板） ㎡ ￥ 33.5 元 按展开面积 收结 构优 第 21 页 共 22 页 层段标高超出 6 米的模板支撑体 M 一 性 3 收 构 质 次 验 结 优 3 系制作安装、拆 除（ 梁 、板 、柱 、 剪力墙） m? 与基础交接时，按净空长度计算， 扣减接合处的模板面积，柱、梁、 墙、板等构件的预留孔洞的面积 扣除，洞侧壁模板按实接触面积 以面积计算，构造柱按完成施工 图纸的混凝土与模板的接触面积 以面积计算，计算板的模板工程 量时，应扣除混凝土柱、梁、墙 所占的面积，工程量均按完成施 工图纸各种构件的混凝土与模板 的接触面积以 (平方米)计算。 一次 每 4 点工 工 日 180.00 性验 收结 构优 质 3.点工：每个工日按 9 个小 时计算。 甲方(公章)：信业龙美悦都汇 A1、B1、B4 一期 土建工程项目部 经办人： 乙方： 经办人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 第 22 页 共 22 页
架子工工程承包合同 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国... 1、乙方不得再次分包,如经发现,立即请退出场,已完成工程量 按 50%结算. 2、协议...
建设工程承包合同 发包方：_____（以下称甲方） 承包方：_____（以下称乙方） 甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。 1.工程名称：______ 2.工...
建筑木工施工承包协议分包合同 关注我 发私信 下载此文档 正在努力加载中... 文档星级: 内容提示:建筑木工施工承包协议分包合同,木工,合同,建筑,土建工程,承包协议书,...