您现在的位置:首页 >> 建筑施工内部承包合同 >> 施工内部承包责任合同,内部施工承包合同,内部施工合同,施工合同内部

施工内部承包责任合同,内部施工承包合同,内部施工合同,施工合同内部

时间:2013-04-23 来源: 泥巴往事网

内部施工合同 甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程安 装工程合同条例》的原则及国家有关法律法规,结合本工程具体 情况,本照互惠互利的原则,...

工程施工承包合同 工程名称:

甲 乙 方:

方: 工程施工承包合同 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 甲乙双方根据国家有关的法律、法规,将承接的 工程,承包给乙方施工。双方遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 就本工程施工事项签订如下合同,共同遵守。

一、工程概况 1、工程名称:

2、工程地点:

3、建筑面积:

4、工程造价:合同价款 主)审定的造价为准。

二、承包内容和方式 1、该工程承包内容为业主提供的图纸及招标范围内的建筑、安装、装 饰等全部项目。

2、承包方式为包工包料,不得转包。乙方采取自主经营管理,自负盈 亏的经营方式,承担该工程所发生的一切债权债务。

三、工程工期、质量 1、 工期:

自 竣工,日历天数 年 月 日开工, 至 年 月 日 ;结构类型:

。 元,竣工以审计部门(或业 天(以开工令为准) 。如工期顺延,以业主签字为准。 工期奖罚执行与建设单位签订的合同条款。逾期交工执行总包合同有关条 1 款。

2、质量标准:

该工程要求达到 标准, 以安全质量监督部门(或 业主验收)凭证为准,质量达不到要求,执行总包合同有关条款,乙方无 偿返修并承担因此造成的一切费用。

四、工程结算与付款 1、结算方式按照甲方与业主签订的总包合同中的约定,进行工程结算。

2、付款方式执行甲方与业主签订的总包合同和甲方的财务制度,根据 业主的拨款情况,扣除乙方上交甲方管理费、税金和甲方给乙方代缴的规 费及其它费用后,支付给乙方。

3、双方的约定:乙方向甲方交纳工程管理费为总造价的 税金) ,工程中发生的一切费用,全部由乙方承担。

五、甲方的权力和义务 1、向乙方提供施工图纸和工程所需的有关证件,协助乙方做好工程开 工的前期工作。

2、依照国家的有关法律、法规和企业管理制度,对乙方的全部施工过 程进行指导、监督、检查和管理。定期召开安全、质量工期等生产分析会。

3、 负责与业主签订总包合同, 协调上级主管部门的关系, 组织图纸会审。

4、有对乙方的经营情况进行成本控制的权力,协助乙方进行开、竣工 验收和工程结算、催收工程款,编制、审核工程施工组织设计。

5、如乙方不能履行合同或不服从甲方的管理,甲方有权终止合同,免 去乙方的承包资格,乙方承担由此造成的经济损失。

六、乙方的权力和义务 2 % (不含 1、乙方为该工程项目的经营管理者,对工程项目安全、工期、质量等 负有全面的管理责任,按要求完成各项指标。

2、严格服从甲方和上级各职能部门的检查、监督管理和指导,遵守执 行甲方的各项管理制度。

3、自行组阁项目班子(甲方备案批准)组织施工专业队伍。

4、执行甲方的财务、材料设备管理制度和资金审批制度,按规定办理 财务结转和资金划拨手续。

5、严格按照国家验收规范和质量评定标准及施工组织设计要求,组织 施工,编制施工进度、劳力、材料、设备需用计划。制定工期、质量、安 全等技术措施,认真落实。确保工程达到质量、安全标准。

6、负责工程各种报表和技术资料的整理,办理好工程中间变更签证和 验收记录,做好工程的各项结算和竣工决算,负责竣工后的技术和结算备 案。

7、自购材料、半成品必须符合国家有关规定并附有合格证、准用证, 以及各种试验报告。因所购材料、成品不合格所造成的损失乙方自负。

8、必须与劳务公司及劳务人员签定劳务合同,要持证上岗,做好劳务 人员的各项管理工作。乙方每月向甲方提供一份所有劳务人员实名制工资 表及劳务人员身份证复印件,否则甲方不予支付工程款。

9、协调好业主、监理、当地等各部门的关系,承担该工程中造成的债 权债务及民事法律责任。乙方对外发生的任何经济纠纷均由乙方自行解决。

七、安全生产文明施工 1、乙方是该工程项目安全生产的第一责任人。施工中要严格执行安全 3 操作规程,提高安全意识,加强安全教育和管理,落实安全生产及职业健 康安全管理的规定,按安全规程进行施工,必须为施工人员配备合格的个 人防护用品,制定安全保护措施,保证施工人员安全,自觉接受甲方监督 和检查,严格执行甲方管理规定和奖惩办法。

2、进入施工现场的机械设备必须符合规定要求,对乙方使用的各种机 械设备,甲方有检查、监督、管理权,如不符合标准要求,甲方有权要求 乙方停止使用。

3、乙方必须参加甲方组织的安全网络活动,服从甲方安监人员的检查 和监督,及时消除安全隐患。对暴露出的不安全因素应按期限认真进行整 改,如不及时整改,甲方有权停止其施工,并按照甲方安全管理规定对乙 方进行罚款和采取其他措施。

4、乙方在动力设备、高压线路、地下管道、通讯设施、密封防震建筑、 易燃易爆、有毒有害等特殊环境施工前,根据建设单位提供的有关文件资 料,要制定安全施工措施,办理安全施工作业手续,经甲方批准后实施, 费用由乙方自负。

5、乙方要按国家标准(或主管部门规定)要求,抓好施工现场安全文 明卫生工作,做好现场的各种标牌、警示牌、对外宣传标语、临时设施、 安全防护、施工道路等。在施工期间因不符合要求造成的损失和主管部门 给予的罚款,乙方要承担全部责任。

6、施工中发生的人员伤亡事故、责任及费用,全部由乙方承担。

八、材料供应与设备租赁 1、工程所用材料除业主另有规定外,均由乙方自行采购使用,材料及 4 构配件达不到合格标准,所造成的损失,乙方自负。

2、乙方所用机械设备必须到甲方租赁站进行租赁,在甲方租赁站不能 满足生产需要时,经甲方批准后可到外单位租赁,否则一经发现甲方将视 情节给予罚款处理,或解除合同。

3、乙方所使用机械、设备、安全防护等,必须符合国家规定标准和安 全部门的要求,必须有备案单位。不合格的以及被淘汰的机械不准进场。

九、工期与质量管理 1、乙方应按甲方与业主签定的合同约定工期完成本工程,因拖延工期 造成的损失由乙方自负。

2、质量管理 ①本工程各分部分项完成后,乙方应进行质量自检,自检合格后报业 主(监理)验收;验收不合格时,乙方应立即返工,发生的费用由乙方自 行承担,且工期不予顺延。

②工程中间需要隐蔽验收的部位,乙方自检合格后在隐蔽或中间验收 48 小时前通知业主(监理)验收,并准备验收记录。通知应包括乙方自检 记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点等。工程验收合格业主及 监理单位在验收记录上签字认可,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格, 乙方在限定时间内修改后重新组织验收。

③工程质量达不到合同约定的标准,甲方有权要求乙方返工,乙方应 按甲方要求的时间返工,乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后如工 程质量仍达不到合同约定的标准,乙方无条件退出现场,甲方另行组织施 工,由此造成的一切费用全部由乙方承担。 5 十、资金管理 1、乙方应将工程款的支付使用情况透明,便于双方掌握整个工程的资 金使用情况。双方均不得挪用工程款项。

2、工程款划拨必须由甲方财务办理。未经甲方同意,乙方不得私自借 用工程款,如有发生甲方将按工程总造价的 1.5-3%对乙方进行处罚。

3、双方定期落实对人工费、材料款、机械租赁费等资金支付情况及资 金的拖欠情况,落实人工工资优先使用原则,不得拖欠农民工工资。乙方 将工程分项的包清工合同书报甲方一份审查备案。

4、教育职工遵纪守法,要有良好职业道德,不准以任何形式上访、闹 事,否则承担法律责任。

5、 工程交工后, 乙方要及时与甲方进行结账, 并办理好结算签字手续, 工程中所发生的债权债务, 乙方要在竣工交付后 30 天内列表上报甲方备案。

十一、工程保修 1、按国务院第 279 号令《建设工程质量管理条例》的规定和与建设单 位签订的施工合同有关条款执行。

2、保修期内对属于乙方责任造成的质量问题,乙方在得到甲方通知后 24 小时内赶到现场,无偿予以修复。否则甲方有权选择其他队伍进行修复 工作,修复费用从保修金内支付,如保修金不足以补偿修复所发生的费用, 不足的部分甲方有权向乙方追偿。

十二、合同签订后,乙方不得刻制与甲方及与该工程有关的任何印鉴。

(甲方的合法印鉴只有公章、合同专用章、财务章) ,否则承担法律责任。

十三、违约和争议 6 1、合同在执行过程中,任何一方不得违约,如有违约,违约方应向守 约方承担工程造价 的违约金。 2、如遇不可抗力的因素,致使合同不能履行或不能完全履行时,双方 协商解决。

3、合同在履行过程中如双方发生争议时,首先双方友好协商解决,如 协商不成,可请主管部门调解,或向人民法院诉讼解决。

十四、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,双方签字盖章后生效。

未尽事宜,双方另行协商。

十五、本合同条款与总包合同有抵触时,以总包合同为准。

补充条款: 甲 方:

代表人:

签合同单位:

乙 方:

代表人:

年 月 日 7

施工合同 发包方(简称甲方) 承包方(简称乙方) 一、工程地点: 二、承包项目: 三、工程承包方式: 四、施工要求: 五、技术标准: 六、安全问题: (1)文明施工,服从甲...

有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效. 甲方:合川市大石建司铜 乙方: 商业商铺工程项目部 代表人: 代表人: 签字日期: 年月日内部施工承包合同 相关文章:

52122735.doc 工程项目施工承包合同 甲方: 乙方: 本合同内容包括《建设工程施工合同》和《建设工程施工合同通用条款》 .按照《中华人民共和国合 同法》和《中华人民共和...

 
  • 泥巴往事网(www.nbwtv.com) © 2014 版权所有 All Rights Reserved.