关注我 发私信 下载此文档 正在努力加载中... 文档星级: 内容提示:工程方案_消防工程施工合同-20130216(2)(1)(定稿) 文档格式:DOC | 浏览次数:1 | | 下载积分: 该用户还上传...
消防二期工程施工合同 发包人（全称） ：浏阳金昌房地产开展有限公司（以下简称甲方） 承包人（全称） ：长沙时代消防设备工程有限公司（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》 、 《中华人民共和国建筑法》及其他 有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、 乙双方就本建设工程实施事项经协商一致，订立本合同。工程概况：项目一期约 7 迈出平方米，A、B、C、D 区四个区域及 地下室 工程名称：
工程地点：
工程内容：消防工程施工安装 工程立项批准文号：
资金来源：业主自筹 一、承包方式：采取清单计价方式进行承包，包括施工材料、设备 及人工等。
二、承包范围：所有设计图纸范围内的消防工程 三、主要条款说明如下：
（1） 由承包人承担消防报建、 施工材料检测、 施工验收等相关工作， 上述由此引起的一切费用均已包含在承包人的施工总价款中。
（2）承包人必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建设工 程规范、规程和标准进行施工，并接受发包人现场代表、监理工程师的 监督管理。 1 （3）承包人在施工过程中必须遵守下列规定：
1、承包人保证做好各项施工技术资料的收集、整理工作，工程交验 时作为竣工资料送发包人。
2、在施工中发现质量问题，承包人无条件返工。
3、施工过程中，因雨天或施工单位自身原因造成工作重复增加工程 费用开支，由承包人负责。
4、施工时应采取一切有效的措施做好防护、警戒、照明、告示、安 全保卫等措施，凡在施工中造成的一切大小安全责任事故，发包人概不 承担任何责任。
5、承包人须主动协调好当地关系，并注意文明施工，营造良好的施 工环境，其发生费用及造成损失由承包人负责。
6、承包需按国家有关法律、法规组织好机械、车辆等并不能影响其 他道路的交通等，费用不另行计算。
7、消防工程涉及土建，由项目部牵头，联系清包单位，确定实施所 产生的费用由乙方承担。
8、整个消防工程的质量、安全、进度无条件服从项目部统一安排和 高度。
9、投标文件第七条。
（4）工程付款方式 本工程付款方式采用月进度按实际工程量的 70%付款不，工程结算 终审前累计付款额不超过合同价的 80%，保留的待结价款在结算审计报 告出具后，经甲、乙双方确认后才能结清。本项目质量保证金为工程总 2 造价 20 万元，质保金在保修期满后一个月内退还（不计息） 。
四、结算方式，投标文件第六条第 2 项 （1）工程造价按工程量实际结算，按当地市场建材信息价平均值计 算，没有信息价的材料一次核实单价。
1、 合同造价=中标清单单价×工程量 （计量规则按中华人民共和国建 设工程工程量清单计价规范 GB50500-2008 和湖南省建设工程计价办法 执行） 。
2、设计变更涉及工程造价变动的，乙方应及时提出，由发包人核实 变更价款并按程序审批后才能调整工程合同价。
3、变更工程造价结算：工程量清单中已有的单价按承包人的清单报 价执行；有类似单价的设计变更项目或漏项按公务局定价格为准。
4、工程量清单所有工程量仅为投标的共同基础，不能作为最终结算 和支付依据，实际支付按实际完成的工程量仅为投标的共同基础，不能 作为最终结算和支付依据，实际支付按实际完成的工程量计量（计量规 则按中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2008 和湖 南省建设工程计价办法执行） 。
5、承包人的清单单价作为工程结算依据，当国家有新定额和人工工 资调整文件颁布时，此中标清单单价不作调整，当材料价格有涨跌时， 参照第“8”条执行。
6、隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更或签证，承包人必须在覆 盖或拆除前通知发包人及监理工程师在现场确认并在工程草签单上签字 并附现场照片再画正式竣工图身份证。 3 7、变更和隐蔽工程没有及时（5 个工作日内）而事后签证的不予认 可。
8、 如工程施工期间主要材料实际价格相对招标清单的主要材料价格 表中的价格有涨跌，与封建工程投标清单中公务局的调整条款同步。
（2） 施工过程中因雨天或施工单位自身原因造成工作重复增加工程 费用开支，由乙方负责。
（3） 项目竣工验收后的 30 天内， 承包人按标准要求办理结算依据。
（4）若甲、乙方对审计结果有异议，但无正当理由又不能在规定的 时间内对审或拒不对审的，审计专业中心可以直接审计报告并作为双方 最终结算的依据。
（5）承包人提供结算书时还应提供完整的竣工资料。
五、设计变更 设计变更实行“先报批、后实施”的程序，在施工过程中如发生设 计变更，必须按设计变更的程序和权限报批后方可实施。
六、双方主要权利及义务 （1）甲方现场委派工程技术员按设计、合同、规范对工程质量、进 度、计算等进行全面监督、管理，并严格实行分工序验收制度。
（2）甲方提供设计图纸或及有关资料，现场交验测量控制点。
（3）甲方组织乙方、设计单位及有关部门参加图纸会审。
（4）甲方负责施工现场的协调管理工作，及时办理有关签证。
（5）乙方必须严格按设计图纸、施工规范进行施工，确保如期完成 施工任务。 4 （6）乙方负责施工区域的临时道路、临时设施、临时水电管线的铺 设、管理、使用和维修，并负责保护施工区域的各种管线设施，如有损 坏，无条件恢复，甲方概不负责。
（7）本项目乙方必须缴纳中标价的（/）作为履约保证金，履约保 证金在工程竣工验收合格后 1 个月内一次性退还（不计息） 。
（8）乙方必须按投标文件成立项目组织机构，人员和机械的配备必 须按投标文件到位。否则，甲方有权直接安排人员和机械以满足投标文 件的承诺，由此发生的费用按市场价格由乙方承担，在工程款中扣除， 每出现一次将处以乙方（/）万元的罚款，由甲方从乙方交纳的履约保证 金中直接扣减。
（9）乙方自行采取一切有效的措施做好防护、警戒、照明、告示、 安全保卫等措施，凡在施工中造成的一切伤亡事故，概由乙方负责，甲 方不承担任何责任；乙方应购买建筑工程团体人身意外伤害保险。
（10）乙方应坚持文明施工，施工前应在工地竖立工程标牌、工程 质量及工程进度的宣传标语，并主动协调好当地村组关系，营造良好的 施工环境。
（11）乙方应接受甲方指定监理人的监理并配合监理人工作。
（12）本项目不允许分包。
七、保修 乙方按国家规定对本工程进行保修，保修戎从工程竣工验收合格之 日算起。
本工程缺陷责任期为：按按照国家和湖南省有关文件条款执行。 5 八、违约责任 （1）因施工原因工程质量未达到规定标准时，承包人自行负责返工 及由此造成的费用由承包人承担，并按工程总价的 5%向甲方支付违约 金。
（2）乙方必须按投标文件成立项目组织机构，人员和机械的配备快 艇百年之好 投标文件到位。否则，甲方有权直接安排人员和机械以满足 投票文件的承诺，由此发生的费用按市场价格由乙方承担，在工程款中 扣除，项目负责人无故且未经招标人同意更换，每出现一次将处以乙方 （壹）元罚款，关键岗位施工人员、专职安全员、质检员、材料员等无 故且未经招标人同意更换，每出现一次作为违约金扣除（贰）千元，由 甲方从乙方交纳的履约保证金直接扣减。
（3） 、因乙方原因造成甲方工期延误和经济损失的，乙方应承担相 应责任并赔偿损失，甲方将从乙方交纳的履约保证金中扣减损失费用。
（4）本工程按投标工期（不因气候等自然因素影响）每推迟一天交 付使用罚款（5000）元。
（5）本工程必须按投票文件承诺的人员、机械设备到位。否则甲方 有权直接安排人员和机械以满足投标文件的承诺，由此发生的费用由甲 方承担，且每发现一次将处乙方（壹）万元的罚款，由甲方从乙方交纳 的履约保证金中直接扣减。
九、合同解除 施工单位违反本协议约定或违反有关规定或相关法律法规，应当解 除合同的，按下列方式解除合同。 6 解除合同以发包人发出的解除合同通知为准，自解除合同通知发出 之起 7 日内承包人必须将施工机械及材料、设施设备撤离施工现场，否 则发包人可以采取措施予以撤离，因此发生的一切损失及后果由承包人 自负。
解除合同后，发包人委托检测单位对已完工的工程进行检测。检测 合格的工程经计量后一个月内，按中标清单价格支付工程款；检测不合 格的工程不予支付工程款。
十、合同专用条款 （1）工程承包范围 承包范围：浏阳市教师进修学校及附属小学工程约 28000 平方米 （2）合同工期 开工日期：2014 年 6 月 22 日 竣工日期：2015 年元月 15 日 合同工期总日历天数 165 天。
项目负责人：
甲方现场代表：
（3）质量标准 工程质量要求：符合国家相关施工规范、验收标准，并达到合格工 程标准。
（4）合同价款：暂定 其中：
1、工程量及工程造价根据设计施工图纸及 〖建设工程工程量清单计 7 监理人： 价规范〗 （GB500--2008） ，湘建价〖2009〗406 号〖湖南省建设工程工 程量清单计价办法〗及配套文件计取。
2、主材单价见甲方投标清单。
3、按甲方投标清单中人工费计取。
4、结算总价：按最终实际完成工程量得出工程最终审定价计工程总 造价，工程总造价下浮 33%为工程最终结算价。
（5）组成合同的文件 组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件（投标清单） 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价或预算书 10、双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组 成部分。
（6）本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用》条款中分 别赋予它们的定义相同。
（7）承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保 8 修期内承担工程质量保修责任。
（8） 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款 及其他应当支付的款项。
（9）双方约定解决争议的方式：由本合同引起的争议，甲、乙双方 应友好协商解决，协商不成由项目所在地人民法院通过诉讼解决争议。
（10）合同生效 合同订立时间：
2014 年 6 月 23 日 合同订立地点：
本合同一式六份，甲、乙双方各执三份，经甲、乙双方签字、盖章 生效。 发包人：
（公章） 住 所：
法定代表人：
委托代理人：
开户银行：
帐 号： 承包人：
（公章） 住 所：
法定代表人：
委托代理人：
开户银行：
帐 号： 9
消防工程合同书甲方:乙方: 浙江新世纪消防工程有限公司江西第一分公司 经甲、乙双... 3、因甲方没有按合同规定支付工程进度款而影响施工进度,由甲方负责所造成的全部损...
近日为您收集整理了关于盛世龙阳大酒店消防安装工程施工承包合同的文档,希望对您的工作和学习有所帮助.以下是文档介绍:盛世龙阳大酒店消防安装工程施工承包合同 盛世龙...
综合排名:32 馆藏数:199633 资料大小: 8.0 KB 上传时间: 消防工程施工合同范本 相关推荐 全部评价(0) 评分: 好评 中评 差评 加载中…… 奖励动态 c0720123456 获得 ￥...